中间费合同范本
中间费合同范本第一篇
甲方：＿＿＿＿＿姓名（朋友）＿＿＿
乙方：＿＿＿＿＿姓名＿＿＿
双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议：
一、（写清情况）甲乙双方自愿签订本协议书，甲乙双方达成如下协议。
二、双方协商确定，甲方投资x万元，乙方投资x万元，共同经xxxx。
三、双方协商确定，甲方负责技术职业，乙方负责业务开展。
四、双方协商确定，在经营期间所取得的利润占投资比例进行分红。
五、以上事实清楚，甲乙双方无X。
六、（以后操作的想法）＿＿＿＿。
七、支付方式：＿＿银行转账＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
八、违约责任：
九、违约金或赔偿金的数额或计算技巧：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
十、合同争议的解决方式：本合同在履行经过中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门进行调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
十一、双方商定的其他事宜：
甲方：（签章）乙方：（签章）
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
合同签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
合同签订时刻：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
中间费合同范本第二篇
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上达成如下合作协议：
一、合作范围及方式
一、乙方为甲方提供居间服务，若促成甲方与第三方订立合同并获得收益，则甲路线乙方支付居间服务费。
二、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
二、甲方的权利和义务
一、甲方提供关于自身所需的宣传材料并安排专人对接乙方所提供的第三方项目资源。
二、在甲方条件允许的情况下，经乙方申请，甲方确认后，可以免费为乙方提供开展服务所需的场地。
三、按约定向乙方支付服务费。
三、乙方的权利和义务
一、按照甲方要求，在日常经营经过中向业务对接的所有第三方推荐甲方的业务，并尽力促成甲方与第三方的合作。
二、协助甲方与第三方签订合同，甲方与第三方签订合同并取得收益视为乙方促成合作，完成单项居间服务。
三、按约定收取服务费。
四、服务费
一、乙方促成协议，甲方收取收益后，______个职业日内甲路线乙方支付居间服务费。
二、甲方获得收益后向乙方支付服务费，服务费为甲方获得的净利润的百分之______，支付方式可以用现金、同等价格的服务企业股权或同等价格的等价交换物等方式。
五、争议解决
履行经过中发生争议的，双方开头来说通过协商解决，自争议发生之日起______日内无法协商一致的，任何一方均可向______方所在地有管辖权的人民法院提起X。
六、合作期限
本协议从签订之日起生效，有效期______年，合作期届满，双方可以书面形式延长该协议。
七、其他
一、本协议未尽事宜双方签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
二、本协议一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
三、协议签署地：______市。
甲方（签字）：
______年______月______日
乙方（签字）：
______年______月______日
中间费合同范本第三篇
甲方：
法定代表人或授权代表：
日期：
乙方：
法定代表人或授权代表：
日期：
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：
一、甲方企业因公司业务进步需要融资_________（具体金额以实际借款合同为准）。该笔融资以甲方拥有的_______抵押，并负责办理他项权证。如因甲方缘故导致他项权证无法办理，则甲方应支付______违约金给乙方。鉴于乙方拥有良好的融资渠道，能够为甲方的融资提供服务，甲方委托乙方提供融资中介服务。甲方同意给乙方出具融资授权委托书。
二、融资活动成功后，甲方一次性支付乙方中介费。无论融资款是否分期到账或一次性到账，甲方收到首笔融资款后，应在两个职业日内向乙方一次性支付中介费用。（具体X额度以融资规划为准。）
三、中介费用按下面内容公式计算：中介费用=X总额百分之_________
四、甲方与资金方正式签定借款合同（或其他性质融资合同），视同乙方的义务已经完成，融资活动获得成功。甲方有义务提供一份加盖公章的融资合同复印件给乙方。作为中介人，乙方有权要求参与整个融资活动全部经过，甲方不得回避﹑阻扰﹑或拒绝；否则甲方违约，应支付____违约金给乙方。甲方与资金方进行接触，乙方必须在场，甲方不得与资金方私下接触；否则甲方违约，应支付_____违约金给乙方。
五、基于乙方为甲方提供的融资服务，甲方承诺并同意若甲方的亲属X人授权人未经透露之受托人或其他有亲密联系的第三方（包括但不限于甲方担任法人﹑股东﹑或从事职业的公司）与乙方所提供的资金方（包括资金方关联主体或个人）签订相关借款合同，甲方将按照本合同内容如约支付乙方中介费。
六、甲方应在获得借款的两个职业日内一次性以转账方式支付乙方中介费。逾期X，每日按照中介费金额的三%支付违约金。甲方支付给乙方中介费而产生的税费，乙方概不承担。乙方不提供X。如甲方坚持要X，则自行承担占X金额八%的税费。
七、合同争议的解决方式：本合同在履行经过中发生的争议，由双方当当事人协商解决；协商或调解不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
八、如有未尽事宜，双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效，自合同约定各项义务履行完毕始失效。
九、甲方必须根据乙方融资职业的需要提供一切便利条件和有关资料，并对所提供有关资料的诚实合法性承担责任。
十、甲乙双方对于本合同有保密义务。未经对方同意，不得对外泄露。否则，泄露方应支付违约金____元。
十一、其他约定事项：乙方承诺融资X的年综合成本为__%；借款合同签订后，如甲方未经乙方同意，以任何理由或借口拖延或不再实际使用借款，则甲方应支付乙方违约金元。甲技巧定代表人对于本合同约定的甲方义务条款的履行承担连带责任。
甲方（签章）：_________乙方（签章）_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
出租方：(甲方)身份证号：
承租方：(乙方)身份证号：
经甲、乙双方协商同意，甲方自愿将xx楼建筑面积xx住房一套租给乙方。
一、租赁期限xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，租期为xx年。
二、经双方协商，租用金额第一年为xx元，以后房租费随市场变化为准，每年xx月xx日以前付第二年房租。合同期满，乙方应保持房屋和屋内设施完好交给甲方，如有损坏，乙方根据损坏情况酌情赔偿，如连续租用，可在合同期满前三零天，办理续签手续。
三、租赁期间，水、电、暖及其它费用由乙方负担，并交给甲方或有关部门。
四、租赁期间，乙方无权转租他人，如有独特情况，须经甲方同意，并办理手续，甲方因独特缘故用房时，应提前三零天乙方、乙方应积极配合，按时搬出交给甲方。
五、租赁期间，如双方中途违约，违约金数额为租期总租金的xx%或xx元，违约金由违约方支付给对方。
六、甲方租给乙方的房屋，在不破坏房屋结构，不损坏设施和影响外观美的情况下，乙方可以自己装修，合同期满后乙方可以X，但必须保证房屋、屋顶、墙壁、地面整洁、设施完好。
七、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。产生附款项和附件与本合同有同等效力。
八、本合同一式二份、甲、乙各一份。
甲方代表：电话：
乙方代表：电话：
签约日期：年月日
委托人(甲方)：_________
中介人(乙方)：_________
双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议。
一、委托事项：委托人委托中介人帮助推销_________产品，关于客户，协助签订合同。
二、中介服务的内容和要求：_________
三、有关保密事项、信用事项：_________
四、履行期限、地点和方式：_________
五、中介报酬、活动经费、支付方式：_________
六、违约责任：_________
七、违约金或赔偿金的数额或汁算技巧：_________
八、合同争议的解决方式：本合同在履行经过中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
一.提交_________仲裁委员会仲裁;
二.依法向人民法院起诉。
九、双方商定的.其他事宜：_________
委托人(签章)：_________
代表人(签字)：_________
地址：_________
邮政编码：_________
开户银行：_________
银行账号：_________
签订地点：_________
中介人(签章)：_________
代表人(签字)：_________
地址：_________
邮政编码：_________
开户银行：_________
银行账号：_________
签订地点：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方(房主人)：
身份证号：
电话：
乙方(租房人)：
身份证号：
电话：
经甲、乙双方协商，甲方将在
一、租房时刻定为年月日起至年月日止。
二、房屋租金个月/次交，每次交租金元。
三、乙方所用水电费按月交清，水电价按水电部门标准价交费，共表者按人分摊。
四、乙方不得违法、违规，应防火防盗，不得将房屋转租转让，爱护好甲方的房屋和设施。如发生事故或造成甲方损失，应向甲方赔偿。
五、甲方应保证乙方的房屋能正常使用，如水电供给和房屋漏水、浸水等其他影响乙方的现象，如违约或造成乙方损失应向乙方赔偿。
六、乙方财产和人身安全自行负责，乙方可更换甲方的锁心。
七、甲方提供乙方完整能正常使用的配套家具、电器数量：(使用经过中乙方自行维护，损坏照赔)
八、乙方交押金元整，合同到期后乙方凭押金条、房租及水电凭证和锁匙，甲方退押金。乙方中途退房，甲方不退房租，房租按元/次扣清，甲方最多扣乙方押金六零%作中途退房违约金。
九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
电表度数：
水表度数：
甲方签字：
乙方签字：
年月日
（中介居间利益分配）
甲方：
营业执照（身份证）号码：
乙方：深圳市XXXXXX投资咨询有限公司
营业执照号码：四四零零零零零零零零零零零零零
为充分运用甲乙双方的信息优势，经甲乙双方友好协商，就双方合作事项达成如下协议：
中间费合同范本第四篇
甲方：_______________
乙方：_______________
双方本着互利互惠、共同进步的规则，经充分协商，一致决定合作经营______省______旅游专线，特订立本协议。
一、合作经营企业名称：
一、甲方：
地址：_______________
二、乙方：
地址：_______________
二、合作经营项目：组织______省游客到______省旅游。
三、结算方式：
一、团队：团到乙方前，经双方确认后，甲方需预付地接费的______%，团队行程结束后，若无难题，甲方在______周内付清余款。
二、散客：半月一次结算。
三、乙方每月______号前将该团所收团款的X交甲方，以便甲方财务结帐。
四、甲乙双方经商定，甲乙双方的权利和义务：
一、甲方：
(一)甲方负责按双方商定的旅游线路，在______组织游客交乙方接待。
(二)甲方组织的旅游团队，在未取得乙方同意，不得交其他旅行社接待。
(三)甲方负责广告宣传和促销。
(四)甲方安排专人负责以乙方的名义进行同行X。
(五)甲方有义务负责对游客关于、讲解清楚行程内容，以便乙方在接待时，客人按事先约定的行程旅行。
二、乙方：
(一)乙方负责制定旅游线路和地接所需的最低成本价交甲方X和核算报价，以便甲方进行市场的有力竞争。
(二)乙方必需按规划要求保质保量的做好甲方团队的地接职业，未经甲方同意，不得拒绝接团或甩团。
(三)乙方应根据市场变化随时向甲方提供地接价格的变化情况和线路的更新。
(四)乙方应安排专人协助甲方进行宣传和促销。
(五)乙方有义务就地解决因各种不确定影响造成的客人投诉，不得将难题遗留给甲方。独特情况，双方即时协商解决。
五、利润分配：
甲方按乙方提供的地接成本价核算后X所得利润归甲方，乙方接待甲方团队所产生的各类回佣归乙方。
六、办事机构：
(一)甲方派人设立“______旅游专线”负责该项业务职业。
(二)“______旅游专线”办公地址设在甲方。
(三)甲方“______旅游专线”由______全权办理，并执行各项业务、团队操作。
(四)“______旅游专线”所需费用由甲方自理。
七、违约责任：
一、对不可抗力情况的处理：双方应竭力减少不可抗力影响带来的损失，在无法避免时按双方各______%承担损失。
二、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由______市旅游局仲裁委员会仲裁或向地方人民法院起诉。
三、双方不得中途退出联营，如中途退出，退出方除赔偿造成的全部损失外，另付______元作为违约金给另一方。
四、双方在本合作存续期间不得加入其他本线路的联营，如违反本规定，视为中途退出，按前款处理。
八、双方协商确定经营的旅游线路及服务标准作为本协议的附件。
九、本协议经双方代表签字后生效执行。协议中如有未尽事宜，由双方共同协商作出补充规定。
十、本协议正本一式四份，双方各执二份。
甲方：_______________乙方：_______________
负责人：_______________负责人：_______________
_________年______月___日_________年______月___日
中间费合同范本第五篇
中介服务合同自双方当事人达成合意时起即成立，无须以一定物的交付或一定行为的完成为要件;订立合同也无须遵循固定的’形式，当事人可以自在选择口头形式、书面形式或其他形式。
中介服务合同按不同的标准可作不同的分类。
按中介业务的性质可分为：委托合同、行纪合同和居间合同。
按中介业务的具体内容可以分为：期货经纪合同、证券中介合同、保险中介合同、房地产中介服务合同和技术中介合同等。
中间费合同范本第六篇
第十条甲方委托丙方提供融资服务，丙方接受委托。
第十一条
第十二条具体委托事项：
三、一寻找潜在贷方;
三、二与潜在贷方协商谈判;
三、三提供与融资有关的全程跟踪服务。
第十X借款期限：二个月。
第十四条融资条件。以甲方与出借人签订的借款协议为准。
第十五条协议目的：甲乙双方密切配合，顺利完成融资，甲方取得借款，丙方获取服务报酬。
第十六条协议期限：自本协议签订之日起至本协议项下权利义务履行完毕及甲方与借款出借人之间的借款协议履行完毕之日止。
第十七条协议性质：不可撤销有偿委托X协议。
第十八条甲方与出借人签订借款协议视为丙方已向甲方移交职业成果。
第十九条特别约定。鉴于出借人已委托丙方对借款资金实施全程监管：
一九、一甲方接受丙方对借款资金使用实施监管。
一九、二甲方对出借人违约无条件视为违反甲丙之间的融资服务协议。
中间费合同范本第七篇
租赁期共为年另个月，甲方从年月日起将出租房屋交付乙方使用，至年月日收回。
乙方有下列情形其中一个的，甲方可以终止合同，收回房屋：
一、乙方擅自将房屋转租，转让或转借他人使用的；
二、乙方利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；
三、乙方X租金累积达个月的；
租赁期届满时，租赁关系天然终止，甲方无须另行通知乙方，若双方均有意续租，可在届满前三个月提出续租意向，并议定合理租金和续租合同。
中间费合同范本第八篇
甲方:
乙方:
甲乙双方有意合作建一酒店，经协商，订立如下协议：
一、甲方投资人民币_____万元，占总投资额的九零%；乙方投资人民币_____万元，占总投资额的一零%；
二、酒店建成运营时，由乙方负责日常经营管理。重要经营事项由甲乙双方共同协商决定；
三、由双方协商聘请财务人员按月进行经营核算，公开账目；
四、对经营所获利润，每季度末按双方投资比例进行分配(乙方因负责日常经营管理,增加分配比例_____%,甲方相应减少分配比例_____%)；
五、合作时刻暂定_____年，自________年_____月_____日至________年_____月_____日。
本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：（签字）乙方：（签字）
_____年_____月_____日_______年______月______日
中间费合同范本第九篇
甲方：_______身份证号：_______
乙方：_______身份证号：_______
甲方将下面内容住宅楼外墙保温劳务职业承包给乙方，按照有关规定，经双方友好协商达成如下协议
一、工程概况
一、工程名称：_______
二、工程地点：_______
二、承包方式
一、承包方式：_______乙方带工具(手持工具及耗材)施工
二、承包范围：_______采用劳务承发形式，外保温用聚苯板、尼龙胀栓、玻纤布、苯板粘结砂浆、抹灰砂浆归甲方提供，乙方施工范围由苯板粘结至抹面砂将完成。
三、甲方职业
一、协调各方面关系，保证乙方顺利进入现场开展施工。
二、协调其他各施工方，提供仓库，做好三通一平职业。
三、按合同支付合同款。
四、乙方职业
一、按合同组织施工人员，按甲方、监理要求施工。
二、施工满足设计要求，符合现场规范要求，达到合格标准。
三、保证按合同约定日期完工，节约用料，双方约定材料损耗为_______%。
五、合同价格及X方式
一、本工程采用平方米包干价格，双方协商价格为_______元/m二，各楼价款约计：_______
二、工程结算按实测粘贴苯板面积计算。
三、X方式：_______根据施工进度支付(按工程量进度甲方付乙方完成工程量的_______%。完工后付_______%)甲方监理验收合格付至_______%，剩余款外墙腻子完成后付清。
六、工期
一、双方约定开工日期为_______年_______月_______日，完工日期为_______年_______月_______日。
二、遇到不可抗力缘故及甲方影响影响施工进度，工期相应顺延，非上述缘故乙方必须按时完工。
七、争议及违约责任
一、本合同执行期间，发生争议，双方协商解决。
二、任何一方违约给另一方造成损失的.，应承担违约责任，遇不可抗力缘故造成的损失不在此例。
三、甲方将工费支付给乙方，乙方应按时足额支付给施工工人工费，发生劳务纠纷与甲方无关。
四、预期违约金：_______双方预期违约，应付对方违约金_______万_______元。
八、安全文明施工
一、乙方教育现场施工人员遵纪守法，按安全规范要求安全施工，不违章指挥，不违章操作，由此发生伤亡事故由乙方承担，与甲方无关。
九、其它
一、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议。
二、本合同一式两份，双方签字生效，双方各执一份。
甲方：_______乙方：_______
_______年_______月_______日
中间费合同范本第一零篇
第一条乙方委托丙方提供投资服务，丙方接受委托。
第二条
第X具体委托事项：
三、一寻找潜在借方;
三、二与潜在借方协商谈判;
三、三提供与投资有关的全程跟踪服务。
第四条投资条件。以已方与借款人签订的借款协议为准。
第五条协议目的：乙丙双方密切配合，丙方帮助乙方顺利完成投资。
第六条协议期限：自本协议签订之日起至本协议项下权利义务履行完毕
第八条在协议的有效期限内，已方不可以不可撤销委托;一旦甲乙之间的借款合同生效，乙方即应当按照借款合同的约定给甲方发放借款。
第九条乙方委托丙方对借款资金实施全程监管
中间费合同范本第一一篇
双方若发生争议先行协商解决，协商不成可选择仲裁或上诉解决。
甲方（章）：乙方（章）：
电话：电话:
身份证号：身份证号：
日期：日期：
甲方：
乙方：
甲乙双方经过友好协商，达成如下协议：
第一条甲方企业因公司业务进步需要融资
第二条鉴于乙方拥有良好的融资渠道，能够为甲方的融资提供服务，甲方委托乙方提供
第X融资活动成功后，甲方一次性支付乙方中介费。
中介费用按下面内容公式计算：
中介费用=X总额×百分之三
第四条甲方与资金方正式签定借款合同(或其他性质融资合同)，视同乙方的义务已经完成，融资活动获得成功。甲方有义务提供一份加盖公章的融资合同复印件给乙方。作为中介人，乙方有权要求参与整个融资活动全部经过，甲方不得回避﹑阻扰﹑或拒绝;否则甲方违约，应支付违约金给乙方。甲方与资金方进行接触，乙方必须在场，甲方不得与资金方私下接触;否则甲方违约，应支付违约金给乙方。
基于乙方为甲方提供的融资服务，甲方承诺并同意若甲方的亲属X人授权人未经透露之受托人或其他有亲密联系的第三方(包括但不限于甲方担任法人﹑股东﹑或从事职业的公
第五条甲方应在获得借款的两个职业日内一次性以转账方式支付乙方中介费。逾期X，每日按照中介费金额的三%支付违约金。甲方支付给乙方中介费而产生的税费，乙方概不承担。乙方不提供X。如甲方坚持要X，则自行承担占X金额八%的税费。
第六条合同争议的解决方式：本合同在履行经过中发生的争议，由双方当当事人协商解决;协商或调解不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。
第七条如有未尽事宜，双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效，自合同约定各项义务履行完毕始失效。
第八条甲方必须根据乙方融资职业的需要提供一切便利条件和有关资料，并对所提供有关资料的诚实合法性承担责任。
第九条甲乙双方对于本合同有保密义务。未经对方同意，不得对外泄露。否则，泄露方应支付违约金元。
第十条其他约定事项：乙方承诺融资X的年综合成本为三三%;借款合同签订后，如甲方未经乙方同意，以任何理由或借口拖延或不再实际使用借款，则甲方应支付乙方违约金元。甲技巧定代表人对于本合同约定的甲方义务条款的履行承担连带责任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
１．甲乙双方不履行本合同规定或履行合同不符合约定的，应当承担违约责任，违约方应支付违约金，违约金标准为＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
２．乙方逾期支付中介服务费的，应向甲方支付违约金，违约金的标准为。
３．甲方在提供中介服务经过中存在隐瞒或欺诈，致使乙方受到损失，甲方不得收取中介服务费，并应赔偿乙方的损失。
４．因乙方未能及时履行义务，导致甲方未能促成乙方与X租赁其房地产的当事人签署买卖租赁合同的，甲方可以要求乙方支付违约金，违约金为＿＿＿＿＿＿＿＿＿，但不得再要求乙方支付中介服务费。５．乙方与甲方关于的客户私下交易的，甲方可以要求乙方支付中介服务费，并可要求乙方支付违约金，违约金为＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
借款方（下面内容简称甲方）：
中介方（下面内容简称乙方）：
甲方因需要，通过乙方中介获得民间借款，经双方协商一致达成如下协议：
一、借款用途：
二、借款金额：人民币元整元）。
三、借款期限：个月，以X方支付借款日起算一八三;。
四、借款利息：月利率。
五、甲方以
六、中介服务费：借款总额的%，共计___，如延期续约按此条款另行交纳服务费。此款在借款合同生效后____日内支付。
七、信誉保证金：服务费。此款在本协议签字当日支付。
八、后续服务保证金元。此款在本协议签字当日支付。如果到时甲方不能如期偿还借款本息，放款方委托中介方上门联系催收时，该款用作支付车耗、油耗、通信及人工等费用，每次上门催收按元计价扣除。
甲方按约偿还放款人本息，该保证金无息退还给甲方。甲方到期不能偿还本息，如延期续约的，该款转作延期续约佣金不再退回甲方，不足部分乙方有权向甲方追索。
九、X方式：
银行转账：
乙方用户名：
开户行：
帐号：
一零、甲方保证如实提供企业或个人的身份及财产相关资料，并积极配合乙方对有关情况的调查和核实职业。
一、如因甲方提供的担保财产及资料不到位或个人信息资料不到位、不诚实或未缴纳抵押登记费、公证费等应付费用造成借贷无法操作或____日内甲方不按时办理借款手续或放弃借款，视为甲方违约，甲方所付信誉保证金不予退还。
二、自本协议签字之日起，甲方作，不得私自与放贷方发生借贷业务，否则视为甲方违约，甲方所付信誉保证金不予退还。对于借贷合同到期甲方不能按时偿还借款的，甲方征得放贷方同意后，需到乙方重新办理延期借贷手续，并重新交缴纳相关服务费用。
三、如天内，因乙方缘故未安排甲方与X方洽谈签约事宜，则视为乙方违约，甲方有权解除本协议。因X人不同意签约，不视为乙方违约。甲方可选择继续履行本协议或解除本协议。
四、特别约定：对于不按时付息或逾期还本的严重违约行为，乙方有权通过新闻媒体发布非诚信消息，甲方对此无X。
五、争议的解决：双方就本协议发生争议后，应及时协商解决；协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起X。
六、本协议甲乙双方签字盖章、乙方支付信誉保证金及后续服务保证金后生效。协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人
委托X人（签字）
签约日期：________年____月____日
委托方(甲方)：北京某投资有限公司受托方(乙方)：北京__公司
签订时刻：________年____月____日
xxx科学技术部印本合同甲方委托乙方就“项目名称：____市及商业街基础设施工程资金申请报告”项目进行专项咨询服务，并支付相应的咨询服务报酬。双方经过平等协商，在诚实、充分表达各自梦想的基础上，根据《xxx民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行咨询服务的内容如下：
一、咨询服务的目标：达到项目委托方和X、地方有关规定的要求。
二、咨询服务的内容：
(一)甲方委托乙方承担：综合市场及商业街基础设施工程资金申请报告，建设内容有道路及停车场工程、电力工程、给排水工程、消防工程、暖通热力工程、公共设施工程及绿化工程等基础设施工程，经双方协商一致，签订本合同。
(二)完成上述项目的“资金申请报告”编制职业，编制完成的报告经甲方认可后，按印刷文本的要求印制六份报告并加盖编制单位公章后交付甲方。
(三)在项目进入评估职业阶段时，乙方有义务配合甲方对报告进行说明并对报告进行修改、调整和补充。
三、咨询服务的方式：以文字报告的方式提供服务。
第二条乙方应按下列要求完成咨询服务职业：
一.咨询服务期限：在甲方要求的时刻内完成“资金申请报告”的编制职业;
第X为保证乙方有效进行咨询服务职业，甲方应当向乙方提供下列职业条件和协作事项：
一、提供技术资料：
(一)项目区的总体情况关于;
(二)项目建设方案的初步设想;
(三)有关项目建设内容的基础资料和数据;
(四)项目区地理位置图等。
二、提供职业条件：
(一)确定一名主管领导负责项目的协调职业;
(二)指派一至二名业务职业人员专门负责配合乙方进行报告的资料收集职业和联络职业。
三、甲方提供上述职业条件和协作事项的时刻及方式：在项目启动后的前一周内，安排乙方前往项目拟建地点进行考察和收集有关资料。
第四条甲路线乙方支付咨询服务报酬及支付方式为：
一、咨询服务费总额为：一零零零零零元(人民币大写：拾万元整);
二、咨询服务费具体支付方式和时刻为：“资金申请报告”交付甲方后一五天内支付全部咨询服务费一零零零零零元(拾万元整)
第五条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
第六条双方确定下面内容标准和方式对乙方的咨询服务职业成果进行验收：
一、乙方完成咨询服务职业的形式：以完成“资金申请报告”文本的形式进行。
二、咨询服务职业成果的验收标准：按照甲方在项目委托时的要求和X、地区有关编制项目“资金申请报告”的规定执行。
三、咨询服务职业成果的验收技巧：由甲方审查的方式进行。
四、验收的时刻和地点：北京__公司
第七条双方确定，按下面内容约定承担各自的违约责任：
一、甲方违反本合同的第三、四、五条中的约定，应当按照服务费总额五%的费用向乙方支付违约金。
二、乙方违反本合同第一、二、五、条中的约定，应当按照服务费总额五%的费用向甲方支付违约金。
第八条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定田_为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第九条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可提交____市仲裁委员会仲裁。
第十条本合同一式四份，具有同等法律效力。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)法定代表人：
委托X人：(签章)________年____月____日
乙方：北京某咨询有限公司(盖章)
法定代表人：
委托X人：(签章)________年____月____日
委托人（甲方）：_________
中介人（乙方）：_________
双方经反复协商一致，就下列事宜达成协议。
一、委托事项：委托人委托中介人帮助推销_________产品，关于客户，协助签订合同。
二、中介服务的内容和要求：_________
三、有关保密事项、信用事项：_________
四、履行期限、地点和方式：_________
五、中介报酬、活动经费、支付方式：_________
六、违约责任：_________
七、违约金或赔偿金的数额或汁算技巧：_________
八、合同争议的解决方式：本合同在履行经过中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
一．提交_________仲裁委员会仲裁；
二．依法向人民法院起诉。
九、双方商定的其他事宜：_________
委托人（签章）：_________中介人（签章）：_________
代表人（签字）：_________代表人（签字）：_________
地址：_________地址：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
开户银行：_________开户银行：_________
银行账号：_________银行账号：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据有关法律、法规，甲乙双方本着诚恳、信用、相互合作的规则，明确责任。经双方协商，乙方把并确保该项目不是最低标中标，且甲方有相应的利润空间。
一、中介费用：
甲方按工程造价的%作为乙方的中介费用(雇佣金)，除此之外甲方不支付任何费用。
二、中介费(X方式)
按开发商支付给甲X程进度款一致。每次开发商付给甲X程进度款，甲方收到款项后一周内同比例付给乙方。
三、乙方承诺
一)、乙方应积极配合甲方完成与开发商协商事宜和合同签约，配合甲方使其及时进场施工。
二)、施工期间乙方应积极配合甲方与开发商的协调，沟通职业及有关事宜协调职业，督促开发商及时支付工程进度款。
三)、工程竣工后及时督促开发商按约定时刻决算等。
四)、如开发商不遵守合同X工程款，乙方及时出面调解办理。
五)、乙方同意对甲方内部的机密做好保密。
六)、如乙方不能履行承诺造成的损失由乙方承担一切费用。
四、甲方与乙方因本协议所形成的关系不能解释为聘请、X或合作关系，乙方签约前已经阅读并完全了解本协议及本协议所提到的制度，乙方同意并愿意遵守。
五、自本协议签订之日起至最终的工程款质保金到帐为止，为有效期。
六、本协议自签订之日起生效。协议一式两份具同等法律效力，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介服务合同是指在经济活动中，一方为促成他方交易而从事居间、行纪或委托等中介业务，他方为此支付佣金的协议。办理中介业务的一方为中介人(经纪人)，另一方为委托人。
中介服务合同是中介活动进行的基础，是商品经济社会中民事主体委托他人为自己进行经济交往和各种民事活动，以满足生产经营和日常生活需要的法律手段。因此，它的适用范围非常广泛，内容也多种多样。概括起来，中介服务合同具有如下法律特征：
中间费合同范本第一二篇
中间人合作协议书范本
项目合作协议由:项目出资人
:__________-号:
_________________________
乙:__________-号:____________________
:__________-号:
_________________________
乙三方本着公平、平等、互利的规则订立合作协议如下:
第一条乙三方自愿合作投资经营沙场项目-总投资为三零万元-方以方式出资一五万元-乙方以方式出资一零万元-方以方式出资五万元。
第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产-不得随意分割。合伙终止后-各合伙人的出资仍为个人所有-届时予以返还。
第X双方共同经营-合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人-所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条沙场固定资产和盈余按照取得的X净利润的
一/四
方六零%比例分配、乙方二零%的比例分配、方二零%的比例分配。
第五条项目投资中挖沙设备由方完全负责投入;设备的日常维修与设备零件更换费用也完全由方完全负责;乙-方届不负责-也不从沙场收益中支出。
第六条每月沙场总X利润的百分之十做固定投入，每月月底按股份比例分红。
第七条每月沙场总X利润进行分配或再投资-由、乙、三方共同协商-决定权按出资比例几许来界定。
第八条本协议未尽事宜-双方可以补充规定-补充协议与本协议有同等效力。第九条自协议签订之日起-已-方负责沙场的管理及日常事务。经营期间-乙-三方均有权了解沙场的账务及经营情况。
第十条由于乙、方为全职经营-乙、方每月领取基本二零零零元-从项目固定资产中支出。_____
第十一条本协议有效期:只要三方继续合作-本协议持续生效。
第十二条本协议一式叁份-合伙人各一份。本协议自合伙人签字之日起生效
第十X争议处理
一、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的规则解决;
二/四
二、如果双方通过协商不能达成一致-则提交仲裁委员会进行仲裁-或依法向法院起诉;
第十四条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出-退出金额按退出时沙场资产比例来返还-返还期限不超过一零天。
第十五条违约处理
如果一方违反本合同的任何条款-非违约方有权终止本合同的执行-并依法要求违约方赔偿损害。
第十六条协议解除
一、一方合伙人有违反本合作协议的-另两方有权解除合作协议
二、三方同意终止协议的
三、一方合伙人出现法律上难题及做对沙场有损害的-另两方有权解除合作协议
第十七条本合同一式三份-双方各执一份-具有相同的法律效力____________________
方:____________________
地址:
___________________________________________________
____
乙方:____________________
地址:
三/四
__________________________________________________
方:____________________
地址:
__________________________________________________
签订地点:___________
签订时刻:____年__月__日
四/四
中间费合同范本第一三篇
发包人（全称）：（下面内容简称甲方）
承包人（全称）：（下面内容简称乙方）
支持方（全称）：（下面内容简称丙方）
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，甲、乙、丙叁方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：路灯亮化工程
工程地点：
工程内容：市政道路路灯设备材料供应、灯具底座安装、灯具安装、管井砌筑、灯光照明调试。
二、工程承包范围
承包范围：上述市政道路两侧所有路灯的设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试、残渣外运及因此损坏的人行道修复。
三、合同工期
开工日期：二零xx年一一月一日
竣工日期：二零xx年一一月三零日
合同总工期三零天。
四、质量标准
工程质量标准必须达到X相关强制标准。
五、合同价款
本工程实行总价包干，总计工程价款元，大写：，不足部分由乙方垫付，拓展资料算时以财政评审为准。
六、结算方式：
该工程合同签订由乙方垫资施工，完工后经甲、丙方验收合格后一次性支付给乙方。
七、安全责任
乙方在路灯施工经过中，应安全施工，杜绝安全事故发生。
八、双方责任
一、甲方责任：
（一）工程完工后七日内组织相关部门进行验收，超七日不验收视为验收合格。
（二）甲方负责电源接放点。
二、乙方责任：
（一）严格按施工规范要求及X质量标准施工。
（二）保证工期要求，确保工程如期完成。
九、特别条款
丙方作为本工程的支持方，全程监督乙方的工程质量，负责按合同约定拨付工程款给乙方。
十、本合同书一式叁份，甲乙丙叁方各执壹份。
十一、合同生效
合同订立地点：
本合同叁方约定签字盖章后立即生效。
发包人（公章）：
法定代表人：
年月
支持方（公章）：
法定代表人：
年月
承包人（公章）：
法定代表人：
年月日
中间费合同范本第一四篇
甲方：（全称）：
乙方：（全称）：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：文化墙粉刷、上油漆、书画等
二、工程承包范围：实行总包干
承包范围：文化墙粉刷、上油漆、书画等
三、合同工期：
开工日期：二零xx年四月二二日
竣工日期：二零xx年四月三零日
合同工期总日历天数八天，承包人应按照协议规定的开工日期开工，同时按约定的工期顺利完工，如不按期开工与完工造成的损失概由承包人负责。
四、质量标准
一、甲方对工程质量的要求；使用宝塔山牌外墙漆，按先用白水泥打底，墙体有凹凸不平的必须修正平整，批灰光滑。接着再上第一遍漆，等一遍漆干后再上第二遍。
二、书写，绘画时，要按甲方要求完成文化墙内的所有内容。
五、工程造价及结算方式
一、本工程总面积约为平米，单价为：粉刷、上漆二八元/M二书画三六元/M二，此单价含税金。
二、工程总造价约为：元（大写陆仟贰百贰拾元捌角整），乙方包工包料，完工后按实际完成职业量结算。
三、工程竣工验收合格后一零天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。
六、安全施工
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受作业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，若在施工工程中造成的安全事故、人员伤亡及发生的费用责任概由承包人承担。
